监理停工通知书范文(27篇)

监理停工通知书范文 第1篇

江苏省科森机械科技有限公司，泰州艾德铝制品有限公司

你单位施工的 厂房，办公室 工程，经检查存在下列重大安全隐患：

1：未见施工合同，监理合同，安全监督备案，质量监督备案，施工许可相关手续，

2：脚手架搭设不符合要求，厂房采用单排钢管搭设，连墙点未安放“两步三跨”要求设置，无扫地杆，架体未超过作业面，竹竿未铺设，安全网未张段，内侧防护不到位。

3：龙门架未经检测验，责令立即停止使用。

4：临时用电未按“三相五线制”三级配电，两级保护，一机一闸一箱一漏的要求设置。

5：临时防护不到位，部分作业人员安全帽未正确佩戴。 根据《_建筑法》、《_安全生产法》、《建设工程安全管理条例》及工程建设强制标准条文等有关规定，现责令你单位： □立即停止 部位的施工。 □立即对工程全面停工整改。 在此期间你单位应采取有效措施，防止发生安全事故。 整改完毕以后填写《建设工程施工复工申请报告书》报我站，接到我站签发的《建设工程施工复工通知书》后方可恢复施工。特此通知。 安检员：

兴化市建筑安全监察站 建设单位签收人：

电话 监理单位签收人：

电话 施工单位签收人:

监理停工通知书范文 第2篇

土安监发[20xx]12 号 建房住户 (签字) 地址 相关法律法规、技术标准： 《安全生产法》、《电力法》、《陕西省安全生产条例》等相关法律法规 存在问题:

1、建房住户欲盖(地上)两层民房,现一层主体已经成形，由于高压电线横跨一 层主体上空，现严重阻碍二层建设，更存在严重安全隐患。

2、安监、电力、国土、镇政府及村委会进一步查看实际情况，讨论解决消除安 全隐患，并拿出相应方案报上级批准。

3、在安全隐患未解决之前，建房住户不得私自再动工建房。 土桥镇街道

整改要求： 安全隐患未解决前不得进行动工建房，否则一切后果由建房住户承担。 整改条件： 安全监管人员检查达到安全生产要求后，同意继续动工建房。

签发人 张 签发日期

20xx年 3 月 25 日

安监机构： (公章)

监理停工通知书范文 第3篇

公司各部门、各监理部：

由于近期腊月，气温下降且春节临近，监理工程项目将陆续停工，经公司研究决定，放假时间定为20xx年2月1日至20xx年2月29日(农历正月二十二)。除公司机关及公司安排工作的人员外，原则上依据监理项目停工或复工情况，各项目监理人员放假和复工时间由总监安排并报公司综合部备案，否则考勤无效。放假期间公司给予职工每人每天15元的生活补贴，补贴随工资一起发放。放假期间要保持通信畅通，服从公司安排的工作和活动，加强自身业务技术学习，否则放假补贴将予以取消。

注：如提前离职或放假期间自行离职，生活补贴不予发放。

特此通知!

河南中天工程监理有限公司

20xx年1月26日

监理停工通知书范文 第4篇

xx单位：

你单位工程，经查存在以下重大隐患：

根据《_安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》、《建设工程质量管理条例》等有关规定，我局现责令你单位：

□立即停止限于《复工申请书》报 申请复查。经复查并书面同意复工后方可恢复施工。

□对工地立即全面停工整改，限于年月日前整改完毕并填妥《复工申请书》报 申请复查。经复查并书面同意复工后方可恢复施工。

(以上打勾项为唯一选项)

在此期间你单位应采取措施，防止发生安全质量事故。逾期未申请复检或未改正的，我局将按相关规定予以处罚。

xx县公路管理局

接收人签名： 检查人签名：

年 月 日

监理停工通知书范文 第5篇

尊敬的市站各监督科，各县(市)区、园区安监站(质安站)，在长各建设、施工、监理单位：

20xx年春节临近，部分在建项目陆续停工放假，为加强放假期间的工地安全文明管理，现就有关事项通知如下：

一、加强工地文明整理

1、各项目要对施工围挡、公益广告进行一次全面检查，凡是污损、不符合标准的围挡和广告应进行更换、清洗。

2、要对施工现场、办公区、加工区进行一次彻底的大扫除，保持场地干净、整洁，无黑臭水体。

3、停工期间的各类裸土必须进行覆盖，所有易产生建筑扬尘的垃圾、杂物应清理外运或遮盖。

二、落实宿舍消防安全

1、空置的宿舍要切断电源，假期住人的宿舍要安装冷暖空调，严禁私拉乱接，防范电器火灾；要清理宿舍内的杂物，不得存放易燃易爆物质。

2、项目生活区要保证热水、开水供应，同时确保食品卫生安全。

3、按规定配备好消防器材和消防物质。

三、认真开展安全检查

1、停工的项目要按规定上报节日值班表和停工前安全检查表，安全检查发现隐患要及时消除，未消除的项目不得放假。

2、不停工的项目，建设、施工、监理单位关键岗位值班人员不得离开工作岗位，同时应根据施工特点合理增加管理力量。

四、做好应急值守

1、应安排专人门卫值班，视频监控应保持24小时开启状态，落实定时巡查制度。

2、值班人员、管理人员应保持通讯畅通，及时处置突发事件，未处置到位的，应及时报告。

3、编制春节期间安全管理应急预案，准备好各类应急物质，必要时应结合假期特点进行应急演练。

特此通知。

xx公司

20xx年xx月xx日

监理停工通知书范文 第6篇

经查你在没有取得规划部门批准文件，也未经土地主管部门批准的情况下，擅自占用村集体土地。违反了《_城乡规划法》、《_土地管理法》相关之规定。根据《_城乡规划法》、《_土地管理法》相关之规定，对你的行为做出停工处理。即日起停止一切施工、建设行为，在未取得规划部门批准及合法用地手续之前暂停一切施工，否则一切后果自负。

此文件一式两份签字：

年月日

监理停工通知书范文 第7篇

公司各部门、各监理部：

由于近期腊月，气温下降且春节临近，监理工程项目将陆续停工，经公司研究 决定，放假时间定为20xx年2月1日至20xx年2月29日（农历正月二十二）。除公司机关及公司安排工作的人员外，原则上依据监理项目停工或复工情况，各项目监理人员放假和复工时间由总监安排并报公司综合部备案，否则考勤无效。放假期间公司给予职工每人每天xx元的生活补贴，补贴随工资一起发放。放假期间要保持通信畅通，服从公司安排的工作和活动，加强自身业务技术学习，否则放假补贴将予以取消。

注：如提前离职或放假期间自行离职，生活补贴不予发放。

特此通知！

xxx工程监理有限公司

20xx年1月26日

监理停工通知书范文 第8篇

建房户：

经城镇建设管理办、国土办、安监办对建设行业安全生产自查中，发现你户在擅自修建的房屋，。你的行为违反了《_城乡规划法》有关规定，现责令你户立即停止建设，听后处理。若逾期不履行，镇人民政府将按照《_城乡规划法》第六十四条之规定依法处理，由此引起的一切经济损失和法律责任概由你户自行承担。

特此通知

送达人：

接受人：

监理停工通知书范文 第9篇

江苏省机械科技有限公司，铝制品有限公司

你单位施工的 厂房，办公室 工程，经检查存在下列重大安全隐患：

1：未见施工合同，监理合同，安全监督备案，质量监督备案，施工许可相关手续，

2：脚手架搭设不符合要求，厂房采用单排钢管搭设，连墙点未安放“两步三跨”要求设置，无扫地杆，架体未超过作业面，竹竿未铺设，安全网未张段，内侧防护不到位。

3：龙门架未经检测验，责令立即停止使用。

4：临时用电未按“三相五线制”三级配电，两级保护，一机一闸一箱一漏的要求设置。

5：临时防护不到位，部分作业人员安全帽未正确佩戴。 根据《_建筑法》、《_安全生产法》、《建设工程安全管理条例》及工程建设强制标准条文等有关规定，现责令你单位： □立即停止 部位的施工。 □立即对工程全面停工整改。 在此期间你单位应采取有效措施，防止发生安全事故。 整改完毕以后填写《建设工程施工复工申请报告书》报我站，接到我站签发的《建设工程施工复工通知书》后方可恢复施工。特此通知。 安检员：

建筑安全监察站 建设单位签收人：

电话 监理单位签收人：

电话 施工单位签收人:

监理停工通知书范文 第10篇

七城管金沙字[]号：

你(单位)在进行建设的行为，违反了《_城乡规划法》第四十条第一款的规定，现依据《_城乡规划法》第六十四条的规定，限你(单位)在接到通知书之日起立即停止建设，逾期我局将依法采取查封施工现场、强制拆除等措施。

如你(单位)不服本决定，可以在收到本通知书之日起60日内向七台河市人民政府申请行政复议，也可以在三个月内直接向人民法院起诉。

七台河市金沙新区管委会行政执法局(公章)

xx年xx月xx日

当事人：

承办人：

监理停工通知书范文 第11篇

建房住户：

地址：

相关法律法规、技术标准： 《安全生产法》、《电力法》、《陕西省安全生产条例》等相关法律法规

存在问题:

1、建房住户欲盖(地上)两层民房,现一层主体已经成形，由于高压电线横跨一 层主体上空，现严重阻碍二层建设，更存在严重安全隐患。

2、安监、电力、国土、镇政府及村委会进一步查看实际情况，讨论解决消除安 全隐患，并拿出相应方案报上级批准。

3、在安全隐患未解决之前，建房住户不得私自再动工建房。

土桥镇街道整改要求：安全隐患未解决前不得进行动工建房，否则一切后果由建房住户承担。

整改条件：安全监管人员检查达到安全生产要求后，同意继续动工建房。

签发人： 张

签发日期： 20xx 年 3 月 25 日

安监机构： (公章)

监理停工通知书范文 第12篇

尊敬的业户/施工单位：

20xx年中秋节将至，为让广大业主过一个祥和安静的节日，我司将在节假日期间暂停园区内一切装修、维修施工（含单项工程施工），现提醒阁下注意以下事项：

停工时间：

20xx年9月xx日—20xx年9月17日，

注意：此段时间内，园区内禁止一切施工行为，禁止任何施工人员与装修材料进入小区；物业服务中心将暂停办理一切装修相关手续。

停工提示：

1、20xx年9月14日下午18：00前请各施工单位必须将临时堆放于公共区域（路面、梯间）的装修材料、施工淤泥等清理干净。

2、请关闭好所有的铝合金门窗和入户门，以防物品丢失。

3、各装修施工队请妥善保管好您的装修物品。

4、无人居住的房间请在清场后关闭好自家的水阀，以防发生漏水事故。

5、无人居住的'房间请关闭好电源总开关和煤气阀门，以免引发火灾事故。

6、在此期间请不要把装修材料或装修垃圾堆放在阳台上，防止被风吹落伤人或被雨淋湿给您和他人带来不必要的损失。

7、在停工前请疏通好您的阳台地漏以防下雨造成积水。

xx年xx月xx日

监理停工通知书范文 第13篇

尊敬的各位家人们：

春节将至，现将公司春节放假具体安排通知如下：

一、公司放假安排

放假时间：

公历：20xx年1月24日(放假)至2月23日(24日正式上班)

农历：腊月十五(放假)至正月十五(十六正式上班)

二、订单发货事项

1. 公司将于1月22日开始停止接收订单，请1月22日之前下订单;

2. 公司于2月24日正式上班，届时公司物流工作恢复正常，各合作商所订货物将按正常程序发货。

由于假日期间，公司无法安排订货，请各位家人们提前订货!免耽误家人们的生意，特远的客户请及时备好货品以免影响春节销售旺季，请各位家人们积极把握好春节前后的难得商机，备足货源，开展好促销活动，促进业绩增长。

感谢一直以来对公司的鼎力支持，预祝我们往后的合作更加愉快!提前祝大家新年快乐，生意兴隆。

如果有特殊情况或者相关业务可与电话联系

特此通知，请家人们知悉!

x有限公司

20xx年1月20日

监理停工通知书范文 第14篇

编号：

施工单位：

你单位在施工，因违反

规定，经检查组(安全检查员)检查，目前施工危及营业线行车安全。应立即停工并采取措施，保障营业线列车安全运行。特此通知。

复工前书面报告我单位(部门)，复查合格后才能复工。

发出通知单位： 姓名; 时间：

接收通知单位： 姓名： 时间：

附注：本通知书一式五份，主送施工单位，抄送建设单位、铁路局安监室、主管业务处，自存。

监理停工通知书范文 第15篇

尊敬的业户：

您好！

_胜利70周年纪念日降至，为了给您营造一个安静、和谐的居住环境，继而对此期间苑区内装修活动安排如下：

1、20xx年9月3日至20xx年9月5日期间，园区内禁止一切装饰装修施工行为。

2、假期期间禁止所有装修人员、装修物料等进入园区内。

3、20xx年9月3日至20xx年9月5日期间，请各业户/装修单位做好各自单元的垃圾清理，材料堆放、施工现场围蔽等相应的清洁卫生和安全防范工作。

4、期间物业服务中心暂停办理装修登记备案手续，装修退场手续和装修延期手续。

5、20xx年9月6日起装修活动恢复正常。

如上信息烦请广大业户相互知照，谢谢！如需其他帮助，请咨询物业服务中心24小时服务热线0595—23820008、或者致电您的凤凰管家。

xxx物业服务有限公司xx分公司

二零xx年八月三十一日

监理停工通知书范文 第16篇

你单位施工的 工程，根据我站年月日监督检查，发现存在以下质量问题：

违反了 第 条规定，现责令你单位暂停施工，停工时间从年月日开始。

特此通知。

签发人：

质量监督站

(盖章)

年 月 日

签收人： 年 月 日

注：1、责任单位对质监机构提出的质量问题进行整改后，应上报《工程质量整改完成报告》和《工程复工申请报告》，质监机构下达《工程复工通知书》后方可复工。

2、本通知书一式4份，质监、建设、监理、施工单位各1份。

监理停工通知书范文 第17篇

尊敬的在温各建设、监理、施工单位，各区属国有企业:

为贯彻落实_联防联控机制和xx省新冠肺炎疫情应急指挥部关于做好当前疫情防控的决策部署，全面落实“外防输入、内防反弹”总体防控要求，省住建厅印发了《关于做好春节期间建筑工地疫情防控工作的通知》，现将市住建局《关于进一步做好建设工程春节期间疫情防控有关工作的通知》转发你们，请各项目结合我局印发的疫情防控工作通知，抓好落实工作.

一、加强疫情防控 确保措施落实

（一）加强常态化疫情防控工作.各项目要切实做好施工现场封闭式管理，准确掌握人员健康和流动情况，加强从业人员健康监测，强化施工现场食堂食品安全管理，做好重点场所通风、消毒措施，储备充足防疫物资，加强施工现场临时隔离区设置巡检，做好突发疫情应急处置准备工作.

20xx年2月2日前，各项目务必严格落实“场所码”疫情防控工作.一是做好“场所码”申领、生成、张贴工作，由项目施工单位负责人在项目现场打开“四川天府健康通”，见右下角“场所码”，完成申领、生成，并打印塑封之后张贴在项目进场门口；二是督促所有进场人员用“四川天府健康通”扫一扫功能扫码进场；三是宣传教育所有从业人员进入小区、院落、商场等场所须严格遵守场所扫码进场要求.

（二）加强春节期间人员防疫教育引导工作.各项目要加强从业人员疫情防控教育，密切关注新冠疫情发展情况，掌握国内及境外疫情态势，辨识中、高风险地区.对从业人员要指导做好疫情个人防护，要落实《xx市xx区聚集性活动疫情防控指南》等疫情防控要求，减少不必要的聚集性活动，做好疫情常态化防控.

一是做好人员“放得去”工作.中华民族有传统节日回家团聚习俗，春节放假前对要回家的人员合理安排，嘱托准备回乡人员按照疫情防控要求去进行必要的核酸检测，确保持阴性报告返乡，交通方面尽量选择自驾、包车；二是做好人员“留得住”工作.鼓励家乡在中高风险地区人员在蓉（xx）过年，给予适当的经济补助和节日慰问，要让选择当地过年的人员留得住、过好年；三是做好用工“能返回”工作.节后复工人员摸排，提前做好用工计划安排，确保节后复工人员能返回.

二、加强值班值守 确保应急得当

春节假日期间停工的工地要制定停工期间管理措施及应急措施，安排专人进行值班值守，各项目要在放假前将值班安排表报送给片区监督人员.值班人员要加大巡逻频率，加强工地防火管理，企业负责人、项目经理要落实带班制度.

各项目带班、值班人员要做好应急信息报送工作，确保突发事件报送及时通畅、信息准确及时.若有紧急状况需立即拨打:区住建局24小时值班电话:xx；区疾控中心电话:xx；区市场监督管理局（食安办）24小时应急值班电话 :xx，并每日报安全生产、疫情防控等应急处置相关情况.

三、严格监督检查 确保防疫成效

我局将对各建设项目施工现场疫情防控常态化管理、防疫物资储备、春节期间人员疫情防控工作情况进行重点督查，对企业安全生产主体责任不落实，疫情防控措施不到位的依法依规顶格处罚.

xx公司

20xx年xx月xx日

监理停工通知书范文 第18篇

监督备案号：编号：

江苏省科森机械科技有限公司，泰州艾德铝制品有限公司你单位施工的厂房，办公室工程，经检查存在下列重大安全隐患：1：未见施工合同，监理合同，安全监督备案，质量监督备案，施工许可相关手续，2：脚手架搭设不符合要求，厂房采用单排钢管搭设，连墙点未安放“两步三跨”要求设置，无扫地杆，架体未超过作业面，竹竿未铺设，安全网未张段，内侧防护不到位。3：龙门架未经检测验，责令立即停止使用。4：临时用电未按“三相五线制”三级配电，两级保护，一机一闸一箱一漏的要求设置。5：临时防护不到位，部分作业人员安全帽未正确佩戴。

根据《_建筑法》、《_安全生产法》、《建设工程安全管理条例》及工程建设强制标准条文等有关规定，现责令你单位：□立即停止 部位的施工。□立即对工程全面停工整改。在此期间你单位应采取有效措施，防止发生安全事故。整改完毕以后填写《建设工程施工复工申请报告书》报我站，接到我站签发的《建设工程施工复工通知书》后方可恢复施工。

特此通知。

安检员：

兴化市建筑安全监察站

监理停工通知书范文 第19篇

经检查发现财富广场4号楼工程存在如下质量隐患，按照有关质量技术规范和规程规定，请接到通知后，即日起停工。 存在问题：

1、本楼第六层因8月5日浇筑梁、板、柱砼，浇筑完毕后24小时内商品混凝土还没有强度。

2、在3天回弹时强度还没有，甚至有的柱砼用手指都能扣掉；

3、就此项质量问题，应立即停工，待有资质质检单位或上级部门质量认证后方可下到工序施工。

河南九州建筑工程有限公司（签章）

经办人： 日期： 年 月 日

项目经理签字： 日期： 年 月 日

监理停工通知书范文 第20篇

河南xx有限公司：

经查，你公司于20xx年7 月5 日，在进场装修原材料中存在材料品牌、规格型号与投标报价单中不符的情况。

当日已责令你公司自接到通知之日起，立即停工，待更换为符合要求的材料及构配件后继续施工。

限你公司20xx 年7 月11 日前书面回复整改意见，如未按时 回复，我方将另择施工单位施工，本工程中标通知书作废处理。

特此通知。

当事人签字：

甲方人员签字：

日期：

监理停工通知书范文 第21篇

沙建管（ ）停第（ ）号

经查，你公司开发的 项目工程，未在沙洋县建设行政主管部门办理 设工程质量管理条例》第二章第十三条，《建设工程安全生产管理条例》第四十二条 之规定，属于违章建设行为。为规范参建各方建筑市场行为，确保该工程的质量和安全，现通知你公司立即停止违章建设。

特此通知

沙洋县建筑工程管理处 年 月 日

建设单位签收人：

监理单位签收人：

施工单位签收人：

监理停工通知书范文 第22篇

签收单位 x人民政府

停工原因 我们从 20xx年 5 月 9 日组织人员及大型机械进场施工，

截止 20xx年 8 月 8 日已经完成了梨子冲梨子冲组至梨子 冲化竹戛组通村水泥路的土石方开挖、场地平整、路牙混 凝土浇筑、 全场两公里的碎石层铺设， 因为地质条件恶劣、 自然条件变幻莫测，导致我施工队伍施工进度一再滞后， 设备损毁严重，于 20xx年 7 月 28 日发生了交通事故，幸 免未造成人员伤亡，因为政府方面的资金迟迟未能兑现， 甲供材料的一再拖延，租赁公司的一再登门要债，燃油费 用一再飙升，截止 20xx年 8 月 8 日未收到建设方的任何 费用，我们出现了资金周转问题，我们不得不于 20xx年 8 月 8 日暂时停止施工等待政府资金兑现，万望批准

签收人

申人请

监理停工通知书范文 第23篇

各建设单位特别是房地产开发企业一定要从维护广大考生的根本利益出发，认真落实暂停施工的范围和时间要求，并做好停工期间职工外出活动等事项的管理工作。监理单位要严格督促施工企业落实停工措施。施工企业要利用暂时停工之际，全面检查施工现场的围挡、防尘降噪、不扰民措施、临时用电、安全防护以及暑雨季施工等措施的制定和落实情况，发现隐患及时整改，确保施工现场安全防护规范有效。同时加强务工人员的管理，组织开展培训学习等活动，坚决杜绝务工人员出现酗酒、博等违法违规行为。局属各职能单位要按分工加强巡查，房地产开发项目由开发办负责，其它建筑施工现场由质监站负责，市项目由市处、城建处负责，自6月6日下午开始，派出检查组对施工现场实行不间断巡查，对巡查发现的问题要立即处理，对接到或转来的投诉要按分工随时处理，确保施工现场停工到位、保持安静。同时要做好巡查记录，包括巡查人员、巡查路线、所查工程、巡查时间、存在问题及处理措施等要记录在案，有据可查。

沈阳市第三粮食收储库：

我公司承建的沈阳桃仙粮食收纳库异地重建项目工程，1#、2#平房仓现已完成基础施工，因建设单位未能按合同支付工程款原因，我项目部现拟定于20xx年9月20日对所建工程停工。

开工至今，建设单位既未按合同约定支付合同额30%的预付款，基础施工完成后也仍未按约定支付进度款。目前我项目部已经垫付工程款贰佰贰拾万有余，造成很大的资金压力，无法继续进行施工。只能停工，以等待建设单位的资金支持。

停工前，我项目部对已完成工程进行了成品保护，钢筋工程的钢筋已做好防锈保护工作，各种建筑材料、周转材料已按照平面图布置集中堆放，并码放整齐、安放稳固。对临边、洞口进行了防护、加固，对不使用的配电柜、电源线路拉闸断电，并上锁。塔吊等施工机械进行全面的检查和保养，对易燃易爆材料进入库房保管，并设置专人负责，值班人员明确责任，并有责任制度。

总之在停工前，对已完成工程的成品保护已按要求做了全面落实。各项安全工作已按要求全面落实。待建设单位按合同支付全额工程款后，我单位将在气候条件允许时恢复施工。

请批示

申请单位：沈阳辰宇建设集团有限责任公司

第二工程分公司

沈阳桃仙粮食收纳库项目

20xx年9月24日

我公司承建的xx区道上太阳城益民公寓工程，因气温及春节放假的因素，项目部现拟定于20xx年xx月xx日在建工程全面停工。

停工前，我项目部对已完工程进行了成品保护，钢筋工程的钢筋已做好防锈保护工作，各种建筑材料、周转材料已按平面图布置集中堆放，并码放整齐、安放稳固。对临边、洞口进行了防护、加固，对不使用的配电柜、电源线路拉闸断电，并上锁。塔吊等施工机械进行全面的检查和保养，对易燃易爆材料进入库房保管，并设置专人负责，值班人员明确责任，并有责任制度。

总之在停工前，对已完成工程的成品保护已按要求做了全面落实。各项安全工作已按要求全面进行落实。预计 年 月 日恢复施工，现申请贵单位同意该项目春节停工。

请批示!

申请单位：xxxx

20xx年xx月xx日

210 国道延安过境二级公路管理处：

我公司承接的 210 国道姚店至三十里铺二级公路建设工程 N7标我公司将部分路基工程施工情况汇报如下：

沿线没有障碍、阻拦的施工路段已施工完毕，剩余部分路段受当地村民阻碍无法施工，我项目部现拟定于 20×× 年 7 月 3 日在建工程全面停工。 停工主要原因

1） K33030～K33200 挖方段的正上方有几户四岔铺村民，该段施 工将会断掉这几户村民的村路，由于各级领导经过半个月的研 究未能给这部分村民解决村路的问题，致使我标段施工该段就 会遭到村民的阻拦，无法进行施工。

2） K33455～K33540 为我标段 16m 左右的挖方段，挖成型后有没 有特别异常，附近村民说他们水井让我标段挖的没水吃了，井 枯了，20×× 年 7 月 1 日晚 7 点左右几个村民拿钢刀来我项目部 闹事，打伤我部工作人员 3 名，还开车乱撞我项目部工作人员， 致使我标段无法正常施工

3） 吴枣园村部分施工段的征迁户未搬迁，我标段施工人员进去施 工遭到村民的阻碍、阻拦，使我标段无法施工。

预计施工路段具备施工条件后恢复正常施工，现申请有关部门同意停工。请批示！

申请单位：

20××年7月3日

210 国道延安过境二级公路管理处：

我公司承接的 210 国道姚店至三十里铺二级公路建设工程 N7标我公司将部分路基工程施工情况汇报如下：

沿线没有障碍、阻拦的施工路段已施工完毕，剩余部分路段受当地村民阻碍无法施工，我项目部现拟定于 20xx年 7 月 3 日在建工程全面停工。 停工主要原因

1） K33030～K33200 挖方段的正上方有几户四岔铺村民，该段施 工将会断掉这几户村民的村路，由于各级领导经过半个月的研 究未能给这部分村民解决村路的问题，致使我标段施工该段就 会遭到村民的阻拦，无法进行施工。

2） K33455～K33540 为我标段 16m 左右的挖方段，挖成型后有没 有特别异常，附近村民说他们水井让我标段挖的没水吃了，井 枯了，20×× 年 7 月 1 日晚 7 点左右几个村民拿钢刀来我项目部 闹事，打伤我部工作人员 3 名，还开车乱撞我项目部工作人员， 致使我标段无法正常施工

3） 吴枣园村部分施工段的征迁户未搬迁，我标段施工人员进去施 工遭到村民的阻碍、阻拦，使我标段无法施工。

预计施工路段具备施工条件后恢复正常施工，现申请有关部门同意停工。请批示！

申请单位：

20xx年7月3日

监理停工通知书范文 第24篇

建房户：

经XXXXX城镇建设管理办、国土办、安监办对建设行业安全生产自查中，发现你户在XXXXXX擅自修建的房屋。你的行为违反了《_城乡规划法》有关规定，现责令你户立即停止建设，听后处理。若逾期不履行，镇人民政府将按照《_城乡规划法》第六十四条之规定依法处理，由此引起的一切经济损失和法律责任概由你户自行承担。特此通知

送达人：

接受人：

监理停工通知书范文 第25篇

江苏省xx科技有限公司，铝制品有限公司

你单位施工的 厂房，办公室 工程，经检查存在下列重大安全隐患：

1：未见施工合同，监理合同，安全监督备案，质量监督备案，施工许可相关手续，

2：脚手架搭设不符合要求，厂房采用单排钢管搭设，连墙点未安放“两步三跨”要求设置，无扫地杆，架体未超过作业面，竹竿未铺设，安全网未张段，内侧防护不到位。

3：龙门架未经检测验，责令立即停止使用。

4：临时用电未按“三相五线制”三级配电，两级保护，一机一闸一箱一漏的要求设置。

5：临时防护不到位，部分作业人员安全帽未正确佩戴。 根据《_建筑法》、《_安全生产法》、《建设工程安全管理条例》及工程建设强制标准条文等有关规定，现责令你单位： □立即停止 部位的施工。 □立即对工程全面停工整改。 在此期间你单位应采取有效措施，防止发生安全事故。 整改完毕以后填写《建设工程施工复工申请报告书》报我站，接到我站签发的《建设工程施工复工通知书》后方可恢复施工。特此通知。 安检员：

xx市建筑安全监察站 建设单位签收人：

监理单位签收人：

施工单位签收人:

监理停工通知书范文 第26篇

尊敬的各县（区、管委会）住建局（建设规划局、城乡建设管理局）、各有关单位：

春节将至，为做好春节期间建筑施工安全生产工作，确保全市建筑施工安全形势稳定，根据国家、省有关文件精神，结合我市实际，现提出如下工作要求，请认真贯彻执行。

一、认清形势，将安全生产工作放到更加突出的位置。

各建设、施工、监理企业要高度重视冬季安全生产工作的重要性，认真落实冬季施工“防滑、防冻、防火、防毒和防坍塌”的各项安全措施，始终将安全生产放到突出的位置，做到未雨绸缪，及时分析研究，采取切实有效措施，把冬季施工、春节期间安全监管和应急预案等各项工作落到实处，确保全市建筑施工安全生产形势稳定。

二、认真做好节前停工安全生产工作。

各单位要对在建工程春节停工前施工现场开展一次全面的专项检查，重点对各类易燃、易爆、可燃材料集中进行清理，合理堆放覆盖，做好消防安全工作；要对基坑、脚手架、模板和设备基础进行检查加固，做好排水工作；完善施工现场各类临边、洞口安全防护设施，设置警示标志；电源线路和配电(开关)箱进行断电和上锁；对所有塔式起重机、施工升降机、高处作业吊篮进行一次全面的维护保养工作等。同时，为了加强建设工程扬尘污染防治工作，要利用停工放假的有利时机，进一步完善现场的扬尘污染防治措施，硬化施工现场的出入口、主干道、作业区加工场以及生活区、办公区，改进施工现场的排水、车辆冲洗设施，为年后复工做好准备。

三、切实加强春节期间的应急值守工作。

各单位要高度重视春节期间应急值守工作，进一步落实企业领导和项目负责人安全带班制度，合理安排好春节放假期间的`值班工作，提前制定值班计划，加强门卫管理。企业主要负责人要负责检查督促各项目值班人员在岗尽责，同时要确保值班人员和企业主要负责人、项目负责人通讯畅通，及时有效处置各类突发事件，并及时向项目所在地住建局和有关单位进行报告。

四、扎实开展节后复工前的隐患排查工作。

节后复工前，各单位要成立以主要负责人为组长的节后复工安全检查小组，全面负责对所属工程项目的节后复工安全检查工作。复工检查中，在做好施工现场各类安全防护设施、建筑起重机械全面细致检查的同时，重点加强对项目经理、专职安全员和项目总监等安全生产关键岗位管理人员是否到岗就位，以及项目所有作业人员是否按照要求接受过三级安全教育的检查。特别是要加强新进和转岗工人的上岗或转岗安全教育培训和安全交底并做好记录，未经安全教育和安全交底的作业人员一律不得上岗。 施工单位复工自查合格后报监理单位，监理单位要对施工单位自查整改情况现场予以复核并报建设单位审批，经建设单位签字审批后，方可复工。各县（区、管委会）住建局要对节后复工工作进行专项督查，我局将进行重点抽查，凡检查中发现未经建设、监理、施工单位复工安全检查合格的，项目经理、项目总监、专职安全员等主要管理人员不到岗履责的，现场存在重大安全隐患的，作业人员没有进行安全教育培训等不具备开工条件的，一律责令工程项目停工整改，并对有关责任人和单位进行行政处罚。

xx公司

20xx年xx月xx日

监理停工通知书范文 第27篇

尊敬的各位客户：

您们好！20xx年春节来临之际，根据《_办公厅公布20xx年春节放假安排》，结合公司实际情况与工作安排：

先将我司春节放假安排如下：

一、春节假期：20xx年xx日至xx日放假休息共15天，xx日正常上班

二、在20xx年春节长假到来之际，感谢大家一如既往的支持和厚爱，在此公司的全体员工向您们致以节日的问候，祝您们新年快乐，生意兴隆，家庭幸福。

再次感谢各位的关注和支持！

20xx年xx日